合同责任保证书样本

您了解担保人的角色定位吗？ 很多时候签订合同时，都需要有担保人。 以下是小编精心准备的一份合同责任保证书样本。 您可以参考以下内容！

【合同担保表（一）】

甲方（保证人）： 乙方（保证人）： 丙方（被保证人）：（以下简称甲方）及保证人（以下简称乙方）为被担保方（以下简称丙方）提供担保）、签订以下保证合同：

1、乙方自愿为丙方投保并承担连带责任。

2、保证人的保证责任范围为：

(1) 丙方支付的所有费用及违约金；

(2) 甲方与丙方的协议终止或解除； 丙方出现时，乙方仍应按照本合同履行担保责任。 上述情况并不能免除乙方的担保责任。

3、保证人承担保证责任的期间自本合同生效之日起，至丙方赔偿甲方全部损失并承担违约金后终止。

4、如丙方有权要求乙方承担连带保证责任，且乙方、丙方均不履行合同义务的，甲方有权向乙方所在地法院提起诉讼。甲方登记执行或采取相应强制措施，并追究乙方、丙方责任。 甲方相应的违约责任。

5、保证期内，保证人不得擅自单方面解除保证； 担保人解除担保的，须经甲、乙、丙三方再次共同达成相关协议后方可解除，赔偿甲方一切损失并承担相应的违约责任。

6、保证人承诺本合同项下所填写的个人信息真实、正确。 若信息不正确，甲方有权随时要求乙方支付违约金。

七、本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。一式三份，甲、乙、保证人各执一份，具有同等法律效力。 担保合同八、乙方、丙方需提供带指纹的身份证复印件或法人营业执照、法人证书、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证及公章。

甲方（盖章、签名）：

乙方（盖章、签名）：

丙方（盖章、签字）：

年月日

【合同担保表（二）】

债权人（全名）：

担保人（全名）： (1)____________

(2)____________

(3)____________

为保证____________（以下简称债务人）与债权人签订的第__________号《特许经营合同》（以下简称主合同）的有效履行，保障债权的实现，保证人愿意按照主合同为债务人和债权人提供服务。 形成的债务有担保。 为明确双方的权利和义务，根据我国《担保法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，订立本合同。

第一条 被担保的主债权种类及数额

担保合同保证人担保的主要债权种类及金额（币种及金额）为：_______________________。

第二条 担保范围

保证人担保的范围包括债权人为实现主合同项下的债权而发生的债务本金、利息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、诉讼费、律师费以及其他费用。

第三条 担保方式

本合同的担保方式为连带责任保证。

第四条 保证期限

1、保证人的保证期限为自主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起二年。

2、银行承兑汇票、减开保证金、保函项下的担保期限为自债权人垫付货款之日起两年。

3、商业承兑汇票贴现的保证期为自贴现到期日起两年。

4、债权人与债务人就主合同的债务履行期限达成延期协议的，保证人的保证期限为延期协议中重新约定的债务履行期限届满后二年。

5、发生法律、法规规定或者主合同约定的情况，导致主合同债务提前到期的，保证人的担保期限为自主合同债务提前到期之日起两年。

第五条 保证人的承诺

1、提供真实的财务报表及其他相关材料和信息。

2、债务人未按照主合同约定履行债务，保证人自愿履行保证责任。

3、保证人未按照本合同规定履行保证责任的，债权人有权直接从保证人在债权人开立的账户中扣除款项。

4、发生下列事件时，保证人应在事件发生后5个银行工作日内书面通知债权人：

（一）担保人隶属关系变更、高级管理人员变动、公司章程修改、​​组织架构调整等；

（二）担保人生产经营发生严重困难、财务状况恶化或发生重大诉讼、仲裁，可能影响其履行本合同项下担保责任的。

（三）担保人姓名、地址、法定代表人等工商登记事项发生变更。

五、保证人采取下列行为的，应当提前十五日书面通知债务人，并取得债权人的书面同意：

（一）担保人资本结构或者经营方式发生变更的。

（二）保证人为第三人债务提供担保或其主要资产以其自身债务或第三人债务抵押、质押的，可能影响其履行本合同项下的担保责任。

6、即使主合同被确认无效，保证人仍对债务人应履行的义务承担连带责任。

第六条 违约责任

本合同生效后，债权人和保证人均应履行本合同规定的义务。 一方不履行义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿另一方由此造成的损失。

第七条 争议解决

履行本合同过程中发生的争议，双方可以协商解决； 通过诉讼解决的，由债权人住所地法院管辖。

第八条 其他事项.com

1、担保人已收到并阅读担保主合同。

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

第九条 合同效力：本合同自各方签字或者盖章之日起生效。

第十条 本合同一式___份，双方各执一份，___份，具有同等效力。

秘诀11

债权人已要求保证人全面、准确地理解本合同条款，并应保证人的要求对条款作出了相应的解释。 合同各方对本合同的含义有一致的理解。

债权人（盖章）： 担保人（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

或授权代理人： 或授权代理人：

签署日期： 年 月 日

签约地点：

【合同担保表（三）】

甲方：_________

乙方：_________

为保证甲、乙双方于_________年签订的_________号合同（以下简称主合同）的履行，经双方协商，就定金担保达成如下协议：

第一条 根据主合同，甲、乙双方应履行下列义务：_________。

第二条 甲方应自本合同签订之日起_________日内向乙方支付_________元定金。

第三条 本合同生效后，甲、乙双方均不得擅自变更或终止，除非双方协商一致并达成书面协议。

第四条 甲方履行主合同义务后，乙方应退还保证金或用保证金冲减甲方应付乙方的款项。

第五条 甲方不履行主合同的，无权要求返还定金； 乙方不履行主合同的，双倍返还定金。 保证金罚金的执行，不影响任何一方要求赔偿的权利。

第六条 本合同自双方签字盖章支付定金之日起生效。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_____________ 担保合同法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_____年____月____日_____年____月____日

签字地点：_________ 签字地点：_________

【合同担保表（四）】

甲方： ____________________

合法代表： ____________

居住地：______________

乙方： ____________________

合法代表： ____________

居住地：______________

丙方： ____________________

合法代表： ____________

居住地：______________

甲、乙双方于_______年___月_______签订《合同或协议书》（合同号为_______________，以下简称主合同）。 根据主合同的规定，乙方应于_______年___月___日向甲方支付_________元人民币。 为保证上述主合同的履行，丙方自愿担任乙方的保证人。双方现达成本保证合同：

1、丙方担保范围涵盖乙方在主合同中所承担的全部合同义务和全部合同责任，以及甲方为实现这一目标而发生的一切必要费用，如差旅费、诉讼费、律师费等费用。上述权利。

2. 保修期截止于________年________月_______。

3、担保方式为连带责任担保，即甲方有权选择向乙方或丙方主张全部权利。

4、如乙方或丙方当时未能履行其义务，各方同意甲方在万不得已的情况下可以向西湖区人民法院提起诉讼，主张其权利。

5、各方明确表示，为签署本合同，各方均已完成审议程序和必要的授权，本合同的签署是真正自愿的。

6、本合同经各方签字后生效。 本合同一式三份，双方各执一份。

担保合同甲方： ____________________

乙方： ____________________

丙方： ____________________

_______年月日

【合同担保表（五）】

担保人：

被担保人甲：贵公司代理人文一舒 被担保人乙：####有限公司项目经理#### 担保内容：###建设工程履约担保 被担保人A为项目开发商代表，且B为承包商代表，为了更好地履行双方在《施工合同》中的约定，特订立本保证合同：

1、被担保人甲：以本项目《国有土地使用证》和《施工许可证》作为履约担保，并做出如下承诺：

1、各期拨付的项目资金延期1个月时，担保公司计算暂停损失，收回应拨付的项目资金及逾期违约金。

2、如不按照《建设合同》相关规定履行合同，导致工程长期停工两个月，担保公司将被迫变卖在建土地和建筑物以支付投资被担保人 B.

2、被担保人乙用履约款及预付款20万元投资该项目建设，直至二级主体完成的投资作为履约担保，并做出如下承诺：

1、工期、竣工不符合质量标准和《施工合同》的，担保公司将按照质量监督部门的规定监督返工，追偿违约金。

2、长时间停工两个月时，若用履约资金委托有资质的建设单位完成某期资金建设，且下一期资金未开工的，中途终止合同，不予结算。

3、担保公司根据被担保人的履约承诺，受理被担保人的违约投诉，派员调查核实，并按照相关担保协议的规定，组织被担保人的协调和仲裁。四． 其他事项

1、保修期自《施工合同（副本）》生效及工程竣工验收之日起生效，总保修期为300天。

2、被担保方应在工程开工前一天向担保公司提交《国有使用证》、《施工许可证》、《施工合同》及履约费。

3、本次担保履约费人民币20万元的利息作为本次担保的担保费，担保双方各承担担保费的50%。

4、担保期满后10日内，退还担保人的《国有土地使用证》、《施工许可证》、《施工合同（复印件）》及履约费本金。

5、本保证合同一式三份，经三人签字（盖章）后生效。

担保人：

被担保人甲：

被担保人B：

年月日

【合同责任保证样本】相关文章：

合同保障08-20

借款合同反担保样本11-11

合同保证书9 08-20

贷款合同保函2 08-27

委托担保申请表样本-担保01-26

4 银行保函合同范本_保函12-16